得到
  • 汉语词
  • 汉语典q
当前位置 :
合同范文
时间 :
更新时间:2024-03-28 21:16:14

例文一:合同范文

  合同编号:_________

  定做人:_________

  承揽人:_________

  签订地点:_________

  签订时间:_________年_________月_________日

  第一条 定作物、数量、报酬、交付期限

  ┌─────┬────┬────┬──┬─────┬────────┐

  │定作物名称│规格型号│计量单位│数量│ 报酬│交货期限及数量 │

  │ │││├──┬──┼──┬──┬──┤

  │ ││││单位│金额│合计│││

  ├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

  │ │││││││││

  ├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

  │ │││││││││

  ├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

  │ │││││││││

  ├─────┴────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤

  │合计人民币金额(大写): │

  └─────────────────────────────────┘

  第二条 承揽人提供的材料

  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

  │序号│材料│规格│生产│计量│用料│质量│单价│金额│

  ││名称│型号│厂家│单位│数量││││

  ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

  ││││││││││

  ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

  ││││││││││

  ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

  ││││││││││

  ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

  ││││││││││

  └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

  第三条 承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限:

  _________。

  第四条 定作物的技术标准、质量要求:

  _________。

  第五条 承揽人对定作物质量负责的期限及条件:

  _________。

  第六条 加工物的包装要求及费用负担:

  _________。

  第七条 定做人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求:

  _________。

  第八条 承揽人发现定做人提供的图纸、技术要求不合理的,在_________日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书的_________日内答复。

  第九条 定作人(是/否)允许第三人完成定作物的主要工作。

  第十条 定作物的交付方式及地点:

  _________。

  第十一条 定作物的检验标准、方法、地点及期限:

  _________。

  第十二条 报酬的结算方式及期限:

  _________。

  第十三条 定作人在_________年_________月_________日前交定金(大写)_________。

  第十四条 本合同解除的条件:

  _________。

  第十五条 定作人未向承揽人支付报酬的,承揽人(是/否)可以留置加工物。

  第十六条 违约责任:

  _________。

  第十七条 合同争议的解决方式:

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (一)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十八条 其他约定事项:

  _________。

  ┌────────┬────────┬────────┐

  │定作人 │承揽人 │鉴(公)证意见 │

  ├────────┼────────┼────────┤

  │定作人(章): │定作人(章): ││

  ││││

  ││││

  │住所: │住所: ││

  ││││

  │法定代表人:│法定代表人:││

  ││││

  │居民身份证号码:│居民身份证号码:││

  ││││

  │委托代理人:│委托代理人:││

  ││││

  │电话: │电话: ││

  ││││

  │开户银行: │开户银行: │鉴(公)证机关 │

  │││(章) │

  │帐号: │帐号: ││

  ││││

  │邮政编码: │邮政编码: │经办人:│

  ││││

  │年 月 日│年 月 日│年 月 日│

  └────────┴────────┴────────┘

例文二:合同范文

  甲方(测试方):_________

  乙方(供测方):_________

  甲乙双方经过平等协商,在诚信友好,充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,双方共同遵守。

  第一条 合同性质

  本合同属于软件测试合同。

  第二条 合同内容

  乙方为甲方提供《_________软件》的测试。

  以下的测试款项,甲方在购买正式的软件时,可作为正式购买软件预付款的一部分抵扣,同时,测试期结束,此合同失效。

  第三条 测试方式,费用及支付方式

  测试方式为:账号的测试;_________提供测试服务器测试;客户出服务器,_________提供测试软件。

  支付方式:a.账号的测试:合同签订后,乙方提供2个带有_________的账号(每个账号有30分钟的话费)话机或网关,提交甲方测试,测试的费用只收硬件的押金即可。测试结束,乙方按硬件的借侧合同执行。b._________提供测试服务器测试:由乙方提供整套的已装有_________软件带有公网ip地址的服务器,其管理权由甲方控制,测试期为一个月,测试费用:_________元,合同签订后一次付清,即可将服务器的地址与密码交予甲方。测试结束后全部收回。c.客户出服务器,_________提供测试软件:客户按照乙方的要求将服务器,中继网关配好后,提交乙方安装_________软件,具体的条款见本合同的第

  四、

  五、

  六、七条。测试期为_________个月,费用为_________元人民币,合同签订后一次性付清。

  第四条 合同执行期限

  交货:甲方将所需要的全部硬件设备配好后(硬件设备配置必须符合乙方系统的要求);乙方应于甲方通知乙方安装系统之日起_________个工作日内完成软件系统的安装和调试。

  第五条 验收标准及时间

  乙方安装和调试竣工资料(包括用户手册和/或维护手册等)。

  甲方接到乙方验收通知后在现场安排验收,验收合格后,甲方以书面方式签收。

  第六条 系统培训

  甲方参加系统培训的人员的基本的要求:熟悉并具有电信操作及运营经验,熟悉英特网及宽带网的协议及设计,能熟练操作msie6.0linux9.0cis,熟悉计算机及服务器系统的维护及简单维修。

  第七条 软件服务内容

  7.1 在_________网关及_________接通并通过_________验收后,_________在_________个工作日内完成远程_________网关软件安装及调试工作。

  7.2 在服务器及完整的linux9.0操作系统安装完毕并通过_________验收后,_________在_________个工作日内完成远程软件安装及调试工作。

  7.3 在以上两项工作完成之后,_________科技在5个工作日内完成远程综合调试工作并提交综合测试报告。

  7.4 售后服务条例:对于使用_________系统服务平台的运营商,乙方提供许可软件的售后服务支持

  7.5 售后服务指标体系:乙方在接到甲方反映的技术问题30分钟内电话联系一级技术支持并开始工作。经常性问题在60分钟内解决,为解决的问题提供120分钟进展报告。有难度问题(在24小时内不能解决的问题),提供每12小时进展报告。

  7.6 系统的安装,调试及维护原则上由乙方负责。

  7.7 乙方提供的技术支持为_________。

  第八条 不可抗力

  甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行,部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  第九条 争议解决方式

  在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。协商解决不成,双方商定,采用向合同签订地仲裁委员会仲裁。

  第十条 合同生效

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________ 

例文三:合同范文

  甲 方:

  地 址:________________电话____________

  法定代表人:________________职务:____________国籍:____________

  乙 方:

  地 址:________________电话:____________

  法定代表人:________________职务:____________国籍:____________

  兹经双方同意,甲方委托乙方在________________加工________________________________ ,其条款如下:

  1.来料加工和来件装配的商品和数量:

  (1)商品名称;

  (2)数量………共计____________台。

  2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在____ 或____ 购买,清单附于本合同内。

  3.每种型号的加工费如下

  (1)____________________________ (大写:____________美元);

  (2)____________________________ (大写:____________美元);

  (3)____________________________ (大写:____________美元)。

  4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方运至____________,若有(某地)短少或破损,甲方应负责补充供应。

  5.甲方应于成品交运前1个月,开立信用证(或电汇全部加工费)用于由乙方在____________或____________购买零配件、消耗品及原料费用。

  6.乙方应在双方同意的时间内完成____________型标准____________的加工和交运,不得延迟,凡发生无法控制的和不可预见的情况例外。

  7.零件及原料的损耗率:加工时零件及原料损耗率为____________%,其损耗部分由甲方免费供应,如损耗率超过____________%,应由乙方补充加工所需之零件和原料。

  8.若甲方误运原料及零件,或错将原料及零件超运,乙方应将超运部份退回,其费用由甲方承担,若遇有短缺,应由甲方补充。

  9.甲方提供加工____________标准____________零件和原料,乙方应严格按规定的设计加工,不得变更。

  10.技术服务:

  甲方同意乙方随时提出派遣技术人员到____________的要求,协助培训乙方的技术人员,并允许所派的技术人员留在乙方检验成品。为此,乙方同意支付每人月薪____________美元,其他一切费用(包括来回旅费)概由甲方负责。

  11.与本合同有关的一切进出口手续,应由乙方予以办理。

  12.加工后的标准____________乙方应运交给甲方随时指定的国外买主。

  13.其他条件:

  (1)标准____________的商标由甲方提供,若出现法律纠纷,甲方应负完全责任;

  (2) 若必要时乙方在____ 或____ 购买加工标准____ 的零件及原料,其品质必须符合标准并事先需经甲方核准;

  (3) 为促进出口业务,乙方应储备标准____ 样品,随时可寄往甲方所指定的国外买主,所需的零件和原料,由甲方所运来的零件及原料中报销。

  14.本合同一式二份,甲方与乙方在签字后各执一份。

  甲方:____________________ 乙方:____________________

  代表:____________________ 代表:____________________

  ____年____月____日 ____年____月____日

例文四:合同范文

  加工承揽合同

  订立合同双方:

  承揽方:__________________

  定作方:__________________

  定作方委托承揽方加工________________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条加工成品:

  ┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

  │品 名│规 格│单 位 │数 量│备 注 │

  ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

  │ │ ││ ││

  ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

  │ │ ││ ││

  └─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

  第二条 加工成品质量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存样品的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存,作为验收的依据)

  第三条 原材料的提供办法及规格,数量,质量:___________________________________________________________________________________(1,用承揽方原料完成工作的,承揽方必须依照合同规定原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时,定作方有权要求重作,修理,减少价款或退货。2,用定作方原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间,数量,质量,规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。3,原材料等物品交(提)日期计算,参照第七条规定执行。)

  第四条技术资料,图纸提供办法:____________________________________________________________________________________________(1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。2, 承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。3,定作方应当按规定日期提供技术资料,图纸等。)

  第五条价款或酬金:________________________________________________________________________________________(价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。)

  第六条验收标准和方法:__________________________________________

  ________________(1,按照合同规定的质量要求,图纸和样品作为验收标准。2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。3,当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。)

  第七条 交(提)货的时间和地点:___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。2,交(提)定作物日期的计算:承揽方自备运输工具送交定作物的,以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物的通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。)

  第八条包装要求及费用负担:____________________________________________________

  第九条运输办法及费用负担:____________________________________________________

  第十条结算方式及期限:____________________________________________________

  第十一条其他:_____________________________________________________(如:1. 根据国家有关规定,定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的,无权请求返还定金。承揽方不履行合同的,应当双倍返还定金。2.根据国家有关规定,经当事人双方约定,定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。定作方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。等等。) 

  第十二条承揽方的违约责任:

  一,未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。

  二,交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交部分定作方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽方赔偿。

  三,未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损,灭失的,由承揽方赔偿损失。

  四,逾期交付定作物,应当向定作方偿付违约金________元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

  未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。

  五,不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____%(10%--30%幅度)或酬金总额的_____%(20%--60%幅度)违约金。

  六,异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管,保养费。

  七,实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 

  八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

  九,未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换,补齐的,由承揽方对工作质量,数量承担责任。

  十,擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。

  第十三条 定作方的违约责任:

  一,中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。

  二,中途废止合同,属承揽方提供原材料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%--30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________%(20%---60%的幅度)违约金。

  三,未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

  四,超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。

  五,超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。

  六,无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

  七,变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

  第十四条 不可抗力:在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任;在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。 

  第十五条 纠纷的处理:加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完毕即失效。本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交_______(如经签证或公证,则应送签证机关或公证机关)各留存一份。

  定作方:____________________(盖章)

  代表人:____________________(盖章)

  地址:________________________________

  电话:________________________________

  开户银行:____________________________

  帐号:______________________________

  承揽方:__________________________(盖章)

  代表人:__________________________(盖章)

  地址:_________________________

  电话:_________________________

  开户银行:_____________________

  帐号:_________________________

  一九_____年_______月______日订

例文五:合同范文

  甲方: ( 短毛车间 )

  乙方: ( 设备部 )

  订立设备大中修合同, 经双方协议, 达成下列条款.

  甲 方 要 求

  1, 设备大中修由设备部负责, 在安排检修计划时, 并规定交接日期, 履行交接手续 (按 规程接车) ,确保生产正常进行.

  2, 设备部在大修中规定试运转期内, 造成检修返工, 一切费用应由设备部负责.

  3, 计划改变, 车间提出检修计划, 设备部应予以协作.

  4, 设备部检修完毕, 做到废旧机件分类, 集中指定地点并清理场地卫生.

  5, 设备部检修计划有变动, 应提前三天通知车间, 否则应负经济责任.

  6, 在生产过程中, 造成非计划停台或不到检修周期造成设备故障 (经分析原因确定责任实属设备部) 应负责直接损失的赔偿责任.

  乙 方 要 求

  1, 维护保养和注油短毛车间负责, 明确检修界限, 搞好协作, 共同为生产服务.

  2, 设备检修计划如有变动, 应提前三天通知设备部, 否则应负经济责任.

  3, 按规程交付检修设备, 车间应说明设备运转, 缺欠情况, 并保持机件完整, 卫生良好 (特别要清除油污) .

  4, 凡因维护保养注油操作不当, 造成设备故障 (经分析原因, 责任实属车间) 应负经济责任. 保养力量不足, 可提出保全协作抢修. 双方损失均按直接损失价值相互赔偿.

例文六:合同范文

  定 作 方:____________________________________

  地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

  法定代表人:____________ 职务:____________

  承 揽 方:____________________________________

  地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

  法定代表人:____________ 职务:____________

  一、修缮修理项目、数量、金额、交货期限

  二、修缮修理的质量要求、技术标准

  三、承揽方对修缮物的负责条件及期限

  四、验收标准及方法

  五、包装要求及包装费用负担

  六、运输方式

  七、结算方式和期限

  八、交付定金、预付款数额及时间

  九、违约责任

  十、技术资料、图纸提供办法

  十

  一、定作方供料

  十

  二、解决合同纠纷的方式

  十

  三、双方协商的其他条款

  定作方:________________________

  法定代表人:____________________

  ____年____月____日

  承揽方:________________________

  法定代表人:____________________

  ____年____月____日

例文七:合同范文

  委托单位(甲方):

  承揽单位(乙方):

  为规范装饰装潢施工,保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则,结合本项目的具体情况,双方经友好协商同意,就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。

  一、工程概况

  1.工程名称:__________________________________。

  2.工程地点:__________________________________ 。

  3.承包范围:参见合同附件之预算表。

  4.工程承包方式:双方商定采取下列第____________ 种承包方式:

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;

  (3)承包人包工、发包人包料。

  5.施工图纸:双方施工图采取下列第____________种方式提供:

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________ 元,由发包人支付(此费用不在工程价款内).

  6.施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

  施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。

  7.甲方自愿将 项目委托给乙方施工。工程总造价计 圆整,大写金额: 圆整(附报价清单)。

  二、施工时间

  工程期限 日,时间自 起至 日止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工,工程时间顺延。

  三、甲方工作

  1、开工前 _______天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。

  2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

  3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。

  4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。

  5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。

  6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。

  四、乙方工作

  1. 参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

  2. 施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

  3. 未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  4. 保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。

  5. 对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。

  6. 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  7. 工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

  五、验收和标准

  1.按照合同规定的质量要求,图纸作为验收标准。

  2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

  3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

  六、工程款付款方式如下:

  付款时间

  付款百分比

  金额

  七、违约责任:

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。

  3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

  4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  八、质保期

  乙方承诺装修质保期六个月,质保期间出现装修质量问题,乙方负责维修。

  九、其他:

  1、本合同一式 份,

  2、本合同自双方代表签、盖后生效,需办理鉴(公)证的,自办理鉴(公)证之日起生效,工程竣工验收符合要求过质量保修期后终止。

  3、本合同签订后,若双方需要提出修改时,经协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  4、双方因履行合同发生的争议,由双方协商解决,如协商不成,依法向杭州仲裁委员会申请仲裁。

  委托方(甲方): 承揽单位(乙方):

  代表人: 代表人:

  签约日期: 签约日期:

  工程承揽合同范本

  工程承揽合同(2) | 返回目录

  甲方:______________________ 联系电话:______________________

  乙方:______________________ 联系电话:______________________ ???????

  甲乙双方经友好协商,就______工程达成以下协议:

  1.甲方为乙方提供______设备及软件,共____。

  合同总价款:¥_________元(大写:_________万____仟____ 百____拾整)

  其中软件费:¥_________元(大写:_________万____仟____ 百____拾整)

  硬件费:¥________元(大写:________万____仟____ 百____拾整)

  工程费:¥_________元(大写:_________万____仟____ 百____拾整)

  2.付款方式

  乙方先付甲方总工程预付款。共¥_________元(大写:____万____仟____ 百____拾整)

  其中软件费:¥_________元(大写:____万____仟____ 百____拾整)

  硬件费:¥_________元(大写:____万____仟____ 百____拾整)

  工程费:¥_________元(大写:____万____仟____ 百____拾整)

  甲方电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后,乙方须当即付给甲方所有硬件费用。

  完成安装后,乙方在七日内向甲方支付其余全部款项。

  以上付款方式均为现金付款。

  3.甲方责任

  (1)甲方在乙方要求的时间____年____月____日之前完成软件安装调试。

  (2)甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护免费期为____年,维护地点在甲方公司所在地。壹年内因甲方提供硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏,甲方提供免费恢复。

  (3)如果是按乙方的要求扩允功能,甲方可收取扩充部分的费用。

  (4)壹年以后甲方对提供设备和软件有偿维护,维护费用为¥____元/年(不包括更换设备和增加软件支持点数的费用)。

  4.乙方责任

  (1)甲方调试系统所用的素材仅供系统测试,均不得用于ktv营业或其它以盈利为目的的商业活动,否则涉及的一切民事及刑事法律责任由乙方承担。

  (2)乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方自行解决,甲方概不负责。

  (3)由乙方在以后使用中,由人为造成的系统的损坏,需要甲方上门服务的,甲方发生的费用全部由乙方负责。

  5.其他事项

  (1)不得对软件加以仿制 ;对软件权利的标志不得除去、遮盖或涂抹等。

  (2)按本合同第2条的规定,若乙方逾期不付款超过____天,甲方有权终止合同,由此造成的后果甲方概不负责在。

  6.违约责任

  ?双方若有未尽事宜,由双方共同协商解决,若有一方违约或侵权,参照我国有关法律法规处理;?双方若有纠纷,提交人民法院裁判解决。

  7.本合同自甲乙双方代表签及盖章后生效;合同正本一式贰份,双方各执壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。声明:本合同经复印或涂改后无效!

  甲方:(盖章)_______

  负责人:_____________

  时间:_______________

  地点:_______________

  乙方:(盖章)_______

  负责人:_____________

  时间:_______________

  地点:_______________

  系统设备工程承揽合同

  工程承揽合同(3) | 返回目录

  委托方:_____________(以下称甲方)

  承接方:_____________(以下称乙方)

  签约地点:________________________

  施工地点:________________________

  签约时间:________________________

  1.合同内容

  本合同项所指的项目是:___________________________

  (系统配件参考“附件一:物料清单”)

  2.合同金额

  2.1 合同总金额为人民币:_______________(rmb:__________)

  2.2 合同总价已包括执行本合同内工程全部内容之费用。

  3.付款方式

  3.1 付款

  合同签订后两天内,由甲方向乙方支付合同总价的____________%,即人民币__________(rmb___________)。

  3.2 设备进度款

  当乙方进场并系统布线完毕后,甲方向乙方支付合同总价的____________%,即人民币_____________(rmb________)。

  3.3 工程结算付款

  本合同项下系统设备安装完成,由甲方人员验收合格之日起后两天内,甲方向乙方支付合同总价的_______%,即人民币___________(rmb______)。

  3.4 最终验收付款

  经甲方代表正式验收合格之后的____________个工作日后,甲方向乙方支付合同总价的____________%,即人民币________________(rmb________________)。

  3.5 其它事项

  ________________________________________________

  4.合同双方责任

  4.1 甲方责任

  4.1.1 按本合同第3条款规定及时向乙方支付合同款。

  4.1.2 提供好施工现场的土建、水、电等条件。

  4.1.3 安排好货物在工地的仓储设施。

  4.1.4 协调各施工单位的关系,避免直接影响乙方施工进度。

  4.1.5 工程安装调试完毕后,甲方应在乙方提出验收申请之时起____________个工作日内安排验收。

  4.2 乙方责任

  4.2.1 按合同规定负责进行施工设计、供货、安装、测试及完成整个工程。

  4.2.2 负责安排对甲方技术人员进行免费培训。

  4.2.3 确保所提供的设备材料与质量相符。

  4.2.4 向甲方提供及时的售后服务支持。(响应时间为全天24小时)

  5.安装及调试

  5.1 安装及调试责任

  乙方根据合同规定对设备的安装、调试负全部责任。

  5.2 在整个安装调试期内,乙方应按照甲方指定人员的督导及指引进行施工。

  6.其它

  本合同中一切未尽事宜,由甲、乙双方另行协商处理。

  甲方:________________乙方:___________________

  地址:________________地址:___________________

  电话:________________电话:___________________

  传真:________________传真:___________________

  签约代表:____________签约代表:_______________

  指定联络人员:________指定联络人员:___________

  附件一:物料清单

  序号

  名称

  型号

  数量

  单位

  单价

  总价

  备注

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  其它零配件

  a

  器材总造价

  b

  施工安装费=器材总造价×12%

  c

  税金=(a+b)*6%

  d

  工程总价=a+b

例文八:合同范文

  本文目录承揽合同范本工人日报社印刷厂加工承揽合同案承揽合同:日常保洁合同书装饰装修工程承揽合同范本订立合同双方:

  定作人: (以下简称甲方)

  定作人法定代表(负责)人: 签约人:

  定作人承办单位: 联络人: 联系电话:

  定作人机构地址: 传真电话:

  承揽方

  承揽装饰邮政楼外墙工程合同

  合同编号:

  订立合同双方:

  定作人: (以下简称甲方)

  定作人法定代表(负责)人: 签约人:

  定作人承办单位: 联络人: 联系电话:

  定作人机构地址: 传真电话:

  承揽方: (以下简称乙方)

  承揽方法定代表(负责)人:签约人:

  承揽方营业执照: 施工资质:

  承揽方施工项目经理: 手机:

  承揽方机构地址: 传真电话:

  银行开户许可证:开户行:帐户:

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,就加工承揽下列工程,明确双方权利、义务及经济责任。为加强双方的相互配合,保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。双方达成以下合同条款:

  第一条标的

  本合同甲方委托乙方制做的grs装饰件及安装工程标的额约为: 元。

  第二条制作grc装饰件规格、单价(单价款单位:平方米/人民币元)

  序号grc装饰件名称规格数 量 单 价合计

  1

  2

  3

  注:以上每平方米grc装饰件固定结算价,包含:包工、包料、包一切税费,grc装饰件的总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。

  第三条工程概况及承包范围

  1、工程名称:邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程

  2、工程地点邮政局生产业务楼施工现场

  3、承包范围:grc装饰件安装,艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷;

  4、承包方式:包工包料(grc装饰材料厂商: );

  5、工程造价:本工程总造价按乙方于 年 月日上午参加 组织的工程招标会上中标单价,竣工按中标单价及实际工程量决算。

  第四条工程期限与保障责任

  1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计天;

  2、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延;

  3、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延,乙方不承担责任。

  第五条甲方责任

  1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房;

  2、提供施工用双排脚手架;

  3、负责施工现场各施工单位间的协调工作;

  4、严格监督施工质量,组织工程验收。

  第六条乙方责任

  1、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料,如:材质单、合格证等;

  2、认真组织施工,严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工。

  3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故,乙方负全部责任;

  4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作;

  5、因乙方责任工程质量不符合合同要求,乙方应无偿修理或返工,由此造成的一切损失由乙方承担。

  第七条工程付款及结算方式

  1、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理:本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减,其费用依据预算明细的单价计算工程量,据实计算汇总工程总价款;

  2、乙方带料进场开始施工15日内,甲方拨付工程总价50%的工程款;

  3、乙方安装完成,验收报告签之日起15日内,再拨付工程总价45%;

  4、工程质保金为工程总价5%,质保期两年。质保金在壹年后无工程质量问题时,于 年 月 日付清。

  第八条施工及竣工验收

  1、安装要符合欧式装修风格,线条明畅、凹凸对正,尺寸标准及形位误差应服从于实际艺术效果;

  2、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款,并经甲、乙双方现场代表签作为合同附件进入决算,否则乙方有权拒绝施工。

  3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内,组织验收。超过七日未予答复时,乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。

  第九条乙方服务承诺

  1、乙方承诺为甲方制作的grc装饰件保修两年,使用寿命不少于50年,如出现质量问题,乙方一年内免费为甲方更换grc装饰件,两年内免费维修,超过两年维修只收取材料费,维修保证24小时赶到现场;

  2、乙方承诺对本单位安装的grc装饰件工程,进行终身维护;

  3、因甲方原因造成的grc装饰件损坏,乙方保证进行维修,但要收取材料费。

  第十条双方违约责任

  1、乙方未按甲方的质量要求施工,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价扣减合同价款外,甲方还应从乙方合同货款中扣除‰违约金。

  2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付 元的违约金。

  3、乙方未按合同要求的时间完工,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除元违约金。

  4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款,乙方有权停止施工,工期顺延,乙方按每日元在甲方支付工程款时加罚违约金。

  第十一条纠纷的处理

  当事人从下列两种方式中选择第种方式,作为本合同争议的解决方式。

  ①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸仲裁委员会仲裁;

  ②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。

  第十二条附则

  、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签盖章之日起生效。

  2、合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜,双方共同协商,作出补充条款,补充条款与本合同具有同等效力。

  甲方:乙方:

  签约人:签约人:

  签约地点:签约日期: 年月日

  工人日报社印刷厂加工承揽合同案承揽合同范本(2) | 返回目录原告工人日报社印刷厂(以下简称印刷厂)诉被告都市生活周刊社(以下简称周刊社)加工承揽合同纠纷一案,本院受理后,依法由代理审判员尚源独任审判,公开开庭进行了审理。原告印刷厂的委托代理人李思慈、孙靖,被告周刊社的委托代理人王永和、刘宝万均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

  原告印刷厂诉称,我方依据与被告签订的协议为被告印刷《都市生活》周刊,至1999年6月,被告尚欠我方印刷费520414.38元。故起诉要求被告立即给付我方欠款520414.38元及违约金,并承担本案诉讼费用。

  为支持其诉讼主张,原告提供了其与被告签订的承印协议书、印数明细单、铁路货运凭证、被告的欠款证明加以佐证。

  被告周刊社辩称,我方承认欠原告印刷费,但原告印刷费计算的数量及金额有误,且我方对原告所述我方已付款的情况亦有异议。故不同意原告的诉讼请求。

  针对以上抗辩事由,被告出具了其向原告付款的凭证及双方于1998年9月24日签订的协议书予以证明。

  经审理查明,1998年9月24日,原、被告双方签订了一份承印《都市生活》协议书。协议约定,被告出版的《都市生活》部分委托原告负责印刷;被告应将印数通知单于开印前送交原告生产科;每月10日至20日结算上月承印费用;原告按被告要求按时完成印刷计划;每周报纸出版后第二天,原告将全部胶片退还被告;每期四开八版彩印,四开十六版黑白印刷并骑马订装,每份按人民币0.60元计算,四开十六版黑白版如遇套红时,套红费用另计;捆报为1元/捆,每捆100份报纸;协议自1998年9月26日起至1999年12月31日有效。该协议签订后,双方各自履行。

  1998年12月15日,原、被告又签订了一份承印《都市生活》协议书。该协议与双方1998年9月24日所签的协议相比,只是就印刷工价的核算的问题进行了变动。改为:24版全彩色版每份0.67元,32版全彩色版为0.88元(以上所指彩色版均为一面彩色一面黑白,每份单价不含装订费。装订加放按6‰计算,此项费用由被告负担),黑白版如遇套红时,套红费用另计。捆报为1元/捆,每500对开张为一捆。该协议被告方由其时任社长李忠年签。庭审中,被告称该协议未加盖其公章,系无效协议。

  1999年3月30日,被告向原告出具了一份欠款证明,载明:截止1999年2月底,我社只付贵厂印刷费28万元整,尚欠166164.08元。3月份印刷费用按0.67元/份结算,4月起按双方拟定合同执行。该欠款证明同时注明,第9期双方印数有差异,核实后按上述价格计算。

  庭审中,原告向本院提供了其承印被告《都市生活》各期的印数及印刷费的明细单,该明细单记载被告共欠原告印刷费520414.38元。对此明细单被告表示了异议,并称1999年4月以后的印刷费应按双方于1998年9月24日所签的协议执行,即每份0.60元;关于印数问题,被告则表示没有大的争议,只是原告在计算时未将破损及残次的报纸扣除,但其又未能提供原告承印的报纸存有破损及残次的相应证据。

  关于被告付款情况,原告称被告在给其出具欠款证明后分别于1999年4月14日、9月29日分两次共付款20万元。被告则称其除于以上两次付款20万元外,还在1999年3月30日付款13万元、1999年6月11日付款10万元,共计向原告支付印刷费43万元。对此原告解释为被告1999年3月30日所付的13万元系其出具欠款证明时给的,该13万元是被告在欠款证明中所写的已付28万元中的一部分;而1999年6月11日被告则未付过款。庭审中,被告未就其在出具欠款证明后共付给原告43万元之说提供相应证据。

  上述事实,有原告提供的其与被告签订承印协议书、印数明细单、铁路货运凭证、被告的欠款证明,被告提供的承印协议书、付款凭证及双方当事人的陈述在案佐证。

  本院认为,经济活动应遵循诚实信用之原则。本案原、被告间的印刷协议符合法律规定,依法有效,双方均应严格履行。被告在收到原告承印的报纸后,未及时结清款项,以致酿成纠纷,对此应承担责任,并应立即给付尚欠原告印刷费。

  原、被告双方于1998年12月14日签订的协议对印刷的价格进行了变动,而被告时任社长在该协议上签,故协议有效,双方应按变动后的价格结算。被告称印刷费价格应按1998年9月24日的协议结算及1998年12月14日的协议无效之说,显系不妥,本院不予支持。

  关于被告对印数所表示的异议,因其未提供原告承印的报纸存有破损及残次的相应证据,且其对原告所述印数亦表示无大的争执,故本院对原告提供的印数予以确认。至于被告称其于出具欠款证明后支付原告43万元一节,按此说,被告总计向原告付款的数额应为71万元,但被告未能提供与此相应的合法的付款凭据,故本院对此不予采信。

  原告要求被告承担逾期付款的违约责任之诉讼请求,于法不悖,本院予以支持。综上,依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条之规定,判决如下:

  被告都市生活周刊社于本判决生效后十日内给付原告工人日报社印刷厂加工费五十二万零四百一十四元三角八分及违约金(违约金自一九九九年九月三十日起至付款之日,按中国人民银行逾期付款有关规定执行)。

  案件受理费一万四千二百五十元,由被告都市生活周刊社负担(于本判决生效后七日内交纳)。

  如不服本判决,可于判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,并交纳上诉案件受理费一万四千二百五十元,上诉于北京市第二中级人民法院。在上诉期满后7日内未交纳上诉案件受理费的,按自动撤回上诉处理。

  承揽合同:日常保洁合同书承揽合同范本(3) | 返回目录承揽合同:日常保洁合同书

  甲方:

  乙方:

  本合同经双方友好协商,本着平等互利等价有偿的原则,特订立如下合同:

  一、 合同的宗旨及原则

  本合同经双方友好协商,本着平等协商等价有偿的原则,就乙方对 提供日常保洁服务,协商如下:

  二、 合同的范围

  本合同规定的服务范围、作业内容及清扫周期以《清洁标准及定期作业指导书》为准。

  三、 合同履行期限:本合同自 年月日起至 年月日止

  四、 合同双方的责任

  (一) 甲方责任

  1. 按合同约定向乙方支付保洁服务费。

  2. 无偿为乙方提供保洁用水、电。

  3. 对乙方保洁质量应及时监督检查,发现质量问题及时要求乙方返工,直至达到质量标准。

  4. 教育有关人员遵守区内保洁制度,共同维护区内环境,爱护园内设施。

  5. 为乙方提供必要的物料仓库、办公用房及办公电话一部(注:电话费由乙方支付)

  6. 负责协调乙方与园内客户间的关系。

  7. 负责向乙方提供园内客户有保洁要求的有偿特约服务信息。

  8. 积极采纳乙方在园内保洁方面的合理化建议,协助乙方处理有关投诉。

  9. 甲方应提前三天以书面形式通知乙方进驻现场。

  10. 甲方有责任代乙方向客户开局有偿特约服务发票和收据(发票和收据由乙方提供)

  (二) 乙方责任

  1. 乙方收到甲方进驻现场的书面通知后,要积极做好准备,准时进驻现场。

  2. 乙方在甲方设立作业所。作业所在业务上受乙方和甲方双重领导。

  3. 认真完成《清洁标准及定期作业指导书》规定的作业项目和标准,确保卫生质量,达到客户满意。

  4. 乙方在 内服务人员不少于 人,非 内公共区域内日常保洁工作(如:有偿特约服务)由乙方从公司总部另调人员完成,并保证各项工作质量。

  5. 乙方人员要统一着装,衣帽整洁,佩带本公司名牌,进入工作现场的出入证由甲方配发,遵守甲方各项内部规章制度,乙方不得在甲方服务区域内未经甲方同意擅自承揽业务。

  6. 乙方员工在工作期间不得随意离开工作岗位,若乙方主管负责人不在作业现场,乙方临时负责人应接受甲方主管保洁负责人的监督指导,并按甲方的保洁工作标准进行检查。

  7. 乙方派出一名主管负责人负责日常保洁工作质量检查和保洁工作紧急情况的处理,并于每月25日之前将当月保洁工作总结和下月保洁工作计划以书面形式报告甲方。

  8. 乙方员工在工作期间发生工伤事故全部费用由乙方承担,乙方用供应签订劳动合同,并办理各种用功手续,如因用工不当,给甲方造成损失由乙方承担。9. 乙方在承包的保洁工作范围内,甲方如因保洁工作未达到保洁质量标准,被有关社会职能部门(环卫、城管等)进行处罚的罚款由乙方承担。

  10. 乙方在保洁工作中未达到保洁的质量标准(实际上经过限期整改可以达到保洁质量标准的),经甲方两次口头警告通知,仍未达到标准,将以书面形式通知乙方,每发出一次书面通知,甲方将扣除乙方当月保洁服务费的0.5%——1%.

  11. 乙方教育员工爱护 区内建筑物及室内外各种设施,注意节水节电。

  12. 由于乙方在日常保洁工作中不慎给甲方设施、材料及甲方客户、物品造成损失,乙方应承担赔偿责任。

  13. 乙方作业人员须经专业培训和具有专业知识人员承担。

  14. 乙方作业应遵守甲方规定的时间要求,如有变更,双方协商解决。

  15. 乙方在作业中应严格要求工作人员,做好各种防护措施,不得擅自挪用甲方的物品。要加强管理,安全生产。

  16. 乙方为保证施工质量,须根据不同材质,采用相适应的清洁原料和操作方法。

  17. 乙方负责提供保洁所需的各种机械、设备、工具、材料、药剂和客用品(如:大、小垃圾袋、卫生纸、香球、光亮剂、清洁剂等)

  五、 合同总价

  本合同月总金额为人民币 元整。

  六、 付款方式

  1. 甲方在合同生效后,如未发现保洁质量问题,以转账支票方式于每月 日前(如遇休息日或节假日,付款日期顺延)全额向乙方支付当月的日常保洁服务费人民币 元整。如发现保洁质量问题,甲方按照月保洁费的10%先行扣款,然后双方协商。

  2. 甲方于每月 日(如遇休息日或节假日,付款日期顺延)向乙方支付代乙方收取客户有偿特约服务费用的 %;扣除的 %作为甲方应收的管理费。

  七、 合同变更与终止

  1.合同的变更与提前终止必须采用书面形式。

  2.本合同规定的履行期限届满,合同自动终止

  装饰装修工程承揽合同范本承揽合同范本(4) | 返回目录承揽合同的承揽人可以是一人,也可以是数人。在承揽人为数人时,数个承揽人即为共同承揽人,如无相反约定,共同承揽人对定作人负连带清偿责任。

  工程装修承揽合同范本

  委托单位(甲方):

  承揽单位(乙方):

  为规范装饰装潢施工,保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则,结合本项目的具体情况,双方经友好协商同意,就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。

  一、工程概况

  1.工程名称:__________________________________。

  2.工程地点:__________________________________ 。

  3.承包范围:参见合同附件之预算表。

  4.工程承包方式:双方商定采取下列第____________种承包方式:

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;

  (3)承包人包工、发包人包料。

  5.施工图纸:双方施工图采取下列第____________种方式提供:

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________ 元,由发包人支付(此费用不在工程价款内).

  6.施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

  施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。

  7.甲方自愿将 项目委托给乙方施工。工程总造价计 圆整,大写金额: 圆整(附报价清单)。

  二、施工时间

  工程期限 日,时间自 起至 日止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工,工程时间顺延。

  三、甲方工作

  1、开工前 _______天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。

  2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

  3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。

  4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。

  5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。

  6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。

  四、乙方工作

  1. 参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

  2. 施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

  3. 未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  4. 保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。

  5. 对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。

  6. 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  7. 工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

  五、验收和标准

  1.按照合同规定的质量要求,图纸作为验收标准。

  2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

  3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

  六、工程款付款方式如下表:

  付款时间

  付款百分比

  金额

  合同签订后 开工前二至五天

  50%

  施工完成交付验收后两日内

  40%

  竣工验收一个月后

  10%

  七、违约责任:

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。

  3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

  4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  八、质保期

  乙方承诺装修质保期六个月,质保期间出现装修质量问题,乙方负责维修。

  九、其他:

  1、本合同一式 份,

  2、本合同自双方代表签、盖后生效,需办理鉴(公)证的,自办理鉴(公)证之日起生效,工程竣工验收符合要求过质量保修期后终止。

  3、本合同签订后,若双方需要提出修改时,经协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  4、双方因履行合同发生的争议,由双方协商解决,如协商不成,依法向杭州仲裁委员会申请仲裁。

  委托方(甲方): 承揽单位(乙方):

  代表人:  代表人:

  日期: 日期:

  地址: 地 址:

  电话: 电 话:

  传真: 传 真:

例文九:合同范文

  甲方:_________乙方:_________

  甲乙双方本着平等互利的原则,通过友好协商,同意就甲方所拥有的电脑及相关设备达成维护服务关系,特订立本合同。

  一、甲乙双方关系

  甲方为电脑及相关设备使用者,即维护服务使用方。

  乙方为电脑及相关设备维护服务提供方。

  二、服务内容及收费标准

  乙方每月提供_________次定期上门维护,内容包括:

  1.电脑内部清洁,除尘;

  2.客户需求软件安装升级;

  3.安全查杀毒软件安装升级;

  4.查杀毒及局域网畅通检查。

  乙方除以上基本服务外,提供以下免费或计费服务:

  1.服务期内工作时间无限次电话咨询服务免费;

  2.服务期内,电脑故障上门解除维修服务每次_________元(a区);

  3.服务期外,电脑故障上门解除维修服务每次_________元(a区);

  4.接受客户购买新设备时的疑问咨询服务免费。

  服务所需费用具体标准(元/月/办公室)如下:单位:rmb人民币

  数量/区域报价

  a区

  b区

  c区

  三、本合同签定所适用之服务内容及方式为:

  甲方适用本次服务协议的电脑数量为_________台,周边办公设备有_________台。共计_________台,详细清单附在本协议之后。甲方现在根据自身实际需要,选择的服务内容为_________月电脑维护服务;

  四、服务标准

  1.保证甲方电脑设备运行正常。

  2.乙方为甲方建立设备维护档案,并严格保守甲方一切的商业机密,配合甲方数据信息的安全使用。

  3.乙方不对以下人为或不可抗力的自然原因而造成甲方设备的损坏负责:

  a.甲方设备使用人不按正常操作程序、自行拆机或委托他人维修而造成的设备损坏。

  b.甲方用电系统未有良好接地,因雷击或用电系统原因造成设备损坏。

  c.因不可抗力所造成的损坏。

  五、收费及结算方式

  1.维护期限:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

  2.每月/每季/每年所需费用共计_________元(人民币);甲方在服务开展前需付清所有的维护费用,乙方在收到款后开始提供服务。以上收费事项均为技术服务和硬件设备的维修费,不包含配件材料费。

  3.以后甲方如有增加维护的电脑,双方可另签维护合同。也可在本合同后附加补充合同,具有本合同同等法律效力。

  4.甲方在合同签定后支付合同规定服务期限的维护费。

  六、合同终止条款

  1.乙方在维护过程中,如存在泄露甲方商业机密等情况的,甲方有权终止本合同。

  2.甲乙双方若无法在本合同执行期内按合同有关内容进行服务和接受服务,且双方协商不成,甲乙双方均可终止本合同。

  七、违约责任

  1.若一方出现违约情况,另一方可终止合同并通过法律手段维护自身权益。

  2.如因不可抗力造成合约无法履行,双方均不承担任何责任。

  3.在合同有效期内,双方应按本合同执行,如有争议应友好协商解决,协商不成按照中华人民共和国有关法律提交_________仲裁委员会解决。

  八、其他

  本合同执行过程中,甲乙双方如需修改、增删本合同条款内容,应在双方都认可的情况下加入本合同附件。附件具有同等法律效力。

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。

  甲方(盖章):___________ 乙方(盖章):___________

  负责人(签字):_________ 负责人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  附件:

  甲方现有需维护设备列表(略)

例文十:合同范文

  装修人:

  (以下简称甲方)

  装饰装修企业:

  (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建设部令《住宅室内装饰装修管理办法》及有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

  一、装饰施工项目

  1、装饰工程地点:

  。

  2、房屋结构:

  。

  3、装饰施工内容及要求:[详见附表1-1、1-2:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)、(二);附表2:家庭居室装饰装修工程设计图纸,一式二份,甲乙双方各一份,并双方各一份,并双方确认]。

  4、 工程承包方式:双方商定采取下列第

  种承包方式:

  (1) 乙方包工、包料(详见附表第5:装修企业提供装饰装修材料明细表);

  (2) 乙方包、部分包料,甲方提供部分材料(详见附表4:装修人提供装饰装修材料明细表);

  (3) 乙方包工、甲方包料,即清包工(详见附表4:装修人提供装饰装修材料明细表)。

  二、工程期限

  工程期限

  天,开工日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日。

  出现以下情形经发包方人确认,工程相应顺延:

  (1) 工程量变化和设计变更;

  (2) 不可抗力;

  (3) 发包人同意顺延的其他情况。

  如因项目变更经双方协商,工程相应调整。

  三、工程造价及付款方式

  1、工程总造价:(大写):

  (小写)

  元,

  其中含:设计费

  元,管理费

  元,税金

  元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。

  2、付款方式:合同约定的开工日期前三日,甲方支付工程总价款的40%,计

  元,其余价款根据施工进度计划分期支付;

  (1)木工进场前,支付总价款40%,计

  元;

  (2)油漆工进场前,支付总价款17%,计

  元;

  (3)余款3%

  元,工程验收合格后一次付清。

  包清工工程,开工前工程款一次付清。

  凡因工程量变化、设计方案等原因调整工程造价的,应在工程验收合格后按工程决算结清。

  双方款项往来,均就出具发票或正式收据。

  四、材料、设备的供应

  1、甲方提供的材料、设备见附表4:

  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应符合国家规定的质量标准、环保标准,否则由此引发发产品质量问题和其他问题、乙方不承担责任。甲方负责供应的材料应按施工进度计划及供应到现场,经乙方验收签字,并由乙方负责保管。由于保管不当造成损失的,由乙方负责赔偿。

  2、乙方采购的材料、设备见附表5:

  凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量相符,并应向业主提交检测报告,其中包括环保检测资料。

  乙方采购的材料、设备,应符合国家标准,否则对工程造成的损失由乙方负责;如乙方采购的材料、设备是经甲方指定的,出现质量问题,乙方不承担责任。

例文十一:合同范文

  立合约人(以下简称甲方):

  印刷厂 (以下简称乙方):

  甲方“ ”一书,经标价结果,交由乙方承印,双方达成承印协议如下:

  一、数量:本,每本页。

  二、规格:开本,用磅木造纸,版面照原样本,冲皮封面烫金(颜色另选)。

  三、价款:每本人民币元,全部价款合计人民币 元整。

  四、印刷装订:印刷须明晰,不得多字少字,前后颠倒,上下颠倒及字行歪斜,行间疏密不等,精致精装,不得颠倒或有缺页。

  五、交货日期:限于 。

  六、交货地点:

  乙方将印制成品交甲方指定地点验收;原稿及锌版一并交与甲方。

  七、付款方式:合同签订后,甲方应先向乙方预付合同总价款的百分之,核人民币元整,剩余价款待乙方交齐承印书籍,并经甲方验收后一次性付清。

  八、价款追加或追减:本合约全部价款元整,如因页数增减,其总价应按实际页数核算,追加或追减其总价的金额。但追减总价的金额,以不超过百分之为限。

  九、乙方于交货限期届满逾期交货的,每逾一日,罚总价千分之。

  十、保证:乙方须觅资本额在万元以上的同业两家为保证人,如乙方不能按合同要求履行义务的,保证人应代为履行,并承担甲方因乙方不能履约所受损失,两保证人应负连带保证责任。

  十一、合同有效期限:本合约订立后,经对保无误之日起生效,至价款付清后失效。

  十二、附则:本合同正本两份,双方各执一份(印花自贴),副本 份,交甲方备用。

  立合约人:

  甲方: 地点:

  负责人(签名盖章) 保证人(签名盖章)

  地点:

  乙方: 印刷厂

  负责人(签名盖章)保证人(签名盖章)

  地点:

例文十二:合同范文

  甲方:

  法定代表人:

  住所:

  乙方:

  法定代表人:

  住所:

  甲方为了提高事务所知名度,规划统一各种与事务所相关的形象,达到社会的更高认知,获得更广泛的公信力。现在平等协商的基础上,特委托乙方对甲方的企业形象进行设计,达成如下协议:

  第一条 期限

  本合同的履行期限为___年__月__日至___年___月__日。

  第二条 内容

  乙方为甲方进行企业形象设计,包括如下内容:

  1.企业标志:企业的标志;

  2.企业名称标准字:企业的正式名称,以中文及英文两种定名;

  3.品牌标准字,代表企业产品的品牌,以中文及英文两种设计;

  4.企业的标准色;

  5.企业标语:对外宣传公司的特长、业务、思想等要点的标语,以中文及英文两种设计;

  6.专用字体:公司主要使用的文字(中文、英文)、数字等专用字体;

  7.公司证件:徽章、工作证、名片、旗帜等;

  8.文具类:公司专用的信封、信笺、各种表格、文件袋、笔记本等;

  9.符号类:各种公司招牌、建筑物的外观、霓虹灯、大门、入口标志等;

  10.广告类:各种报纸、杂志、宣传卡、招贴、年历、广播、电视、pop广告等;

  11.商品包装类:各种纸盒、纸袋、购物包、皮箱、容器包装、包装纸等;

  12.交通用具类:各种业务用车、运货车等企业的各种车辆等;

  13.服装类:男女制服、工作服、臂章、工作帽、领带等;

  14.法律文书格式类:各种法律文书的字体、格式等;

  15.其他:橱台、家具、餐具、烟灰缸、壁饰等;

  16.人员素质类:管理人员的言行、工作人员的言行、勤务态度、待客态度等;

  17.双方另有约定的内容:________________________________________________________

  第三条 收费

  1.本合同根据双方协定,合同总价为_________元。

  2.付款方式:

  (1)第一次支付时间为:___年__月__日甲方应当向乙方支付____元,占总额的______%。

  (2)第二次支付时间为:___年__月__日甲方应当向乙方支付____元。

  3.支付形式:

  所有款项为_____方式支付。

  第四条 甲方的权利和义务

  1.甲方应当及时向乙方提供制作企业形象设计方向的有关资料,及时向乙方说明自己想达到的相关要求。

  2.甲方应按本合同向乙方按时支付费用,乙方完成所有工作后,甲方应当向乙方一次付清所有款项。

  3.在合同履行过程中,如果甲方要求停止制作应及时通知乙方,乙方已收的前期费用不予退回,对本阶段已发生的工作量,甲方应给予补偿。

  4.甲方有权对乙方的工作进度予以具体了解,并经常性检查乙方的工作进度。

  5.甲方在认为乙方提供的方案不合理、不具操作性的前提下,有权不支付相关费用。

  第五条 乙方的权利和义务

  1.乙方应当诚实履行合同,积极与甲方联系,设计方案应得到甲方的书面认可。

  2.乙方应当在本合同签订之日起___日内,即___年__月__日向甲方提供初步方案,否则视为违约。

  3.乙方在签订本合同时,已经充分明白合同文件中的所有条款,乙方的方案须符合甲方的实际,方案必须具有联系性和实际可操作性,否则视为乙方违约。

  4.乙方负有经常向甲方汇报工作的义务,乙方在向甲方提供初步方案后,不得再进行任意更改,除非经甲方书面同意。

  5.乙方应当保证在合同签订之日起___月内向甲方提供具体方案的策划人员的相关名录和以前设计过的成功案例,相关名录递产给甲方后不得再变故,除非经甲方书面同意。

  6.乙方应保证该方案符合甲方的业务范围和特色,乙方所提供的方案和设计应没有任何纠纷和权利瑕疵,否则乙方应承担全部责任并向甲方赔偿损失。

  第六条 合同的解除、终止、变更

  1.本合同经双方协商一致后,可予以变更,解除和终止。

  2.本合同单方解除的,应提前___个月通知对方,并应承担相应的损失。

  第七条 违约责任

  1.甲方不向乙方按时支付相关费用,应除支付约定价款外,另行向乙方支付违约金____元。

  2.乙方不按时向甲方提供设计方案,应向甲方支付违约金____元;擅自更改确定的初步方案,更换相关策划人员也视为违约,应偿付违约金___元。

  3.因乙方原因,影响甲方的社会形象,向外界披露在本委托事项执行过程中所获悉的商业秘密,应当承担赔偿责任。

  第八条 争议解决

  双方发生争议应协商解决,协商不成的应当由甲方所在人民法院管辖。

  第九条 本合同一式二份,自签订之日起生效。

  甲方: 乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  ___年__月__日____年___月__

例文十三:合同范文

  合同编号:

  签定地点:

  甲方(委托方):

  乙方(受托方):

  节目名称:

  母盘刻字号:

  经协商,甲乙双方就上述节目光盘的加工复制及相关事宜达成协议,签定合同如下:

  一、甲方委托乙方:图像压缩 制作母盘复制 切割 包装保存母盘、菲林 发货

  二、 甲方须向乙方提供以下资料:

  1、正式《电子出版物复制委托书》或《录音录像制品复制委托书》和其它相关证明材料。

  2、委托单位营业执照副本复印件以及甲方授权委托代理人身份证复印件。甲方委托乙方加工复制的音像制品和cd-rom内容出现侵权时,均由甲方承担侵权责任,乙方不承担任何法律责任。

  三、甲方于 ____年____月____日前向乙方提供以下文件材料cd-r/子盘____张彩喷稿____张图挡____套;

  四、复制类型 :cdvcdcd-rom dvd5 8厘米盘 卡片盘 异型盘

  五、印刷要求:丝印 胶印

  六、包装及其他要求:简包(1000张/件) 精包

  七、验收:以cd-r及本合同第五款要求为标准进行验收。如有疑义,甲方必须在收货当日起,7日内向乙方提出书面报告。

  八、交货日期及条件:XX年月日发货。若甲方不能按时提供本合同第二三款所列文件及材料,则交货期顺延;因母盘、菲林不合格或设备故障不能按期交货的,双方协商后另定交货日期。

  九、发货方式:1、甲方自提;2、乙方代理发货;收货地址:______________________________;

  十、费用标准及合同金额:

  ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐

  │费用名称│数量│单价 │小计(元)│

  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

  │审批费 │盘 │元/盘││

  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

  │母盘制作费 │张 │元/张││

  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

  │cd-r+印刷费│张 │元/张││

  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

  │包装材料费 │个 │元/个││

  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

  │包装费 │个 │元/个││

  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

  │代出菲林费 │套 │元/套││

  └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

  合同金额:___元(人民币大写 :___万___仟___佰___拾___元 整)

  十一、结算方式:预付___%货款,余款货到付清。

  十二、本公司的开户行:

  帐号:

  十三、以上各条款双方须严格执行,不得违约;若甲方延迟给付货款,每延迟一天,按延迟付款部分货款的___‰向乙方支付滞纳金。若乙方延迟交货,每延迟一天,应按未履行部分货款的___‰向甲方支付违约金。

  十四、甲乙任何一方如遇不可抗拒的原因而造成无法履行合同时,根据不可抗拒影响,按规定免除部分或全部责任,当事人一方应当在发生不可抗拒之日起___个工作日内将事实通知对方,尽可能减轻因此给对方造成的损失,并在不可抗拒结束之日起___个工作日内提供事故的书面报告等文件给对方。

  十五、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  十六、由于履行本协议而产生的纠纷,由双方协商解决,协商不成可向合同生效地人民法院提起诉讼。

  十七、本合同履行地为乙方所在地。

  十八、未尽事宜,双方协商解决;

  十九、本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效,有效期___个月。

  甲方代表人: 乙方代表人:

  年 月 日 年月 日

例文十四:合同范文

  甲方(委托方):_________ 

  乙方(执行方):_________

  为了使甲方_________,甲乙双方秉承相互促进,相互信赖的原则,经友好协商,达成如下协议:

  一、合同内容和要求

  整体品牌形象的塑造,内容包括:标志设计,整体形象、相关策划设计等。vi导入、vi执行、及vi手册的整理。

  二、费用

  推广过程中的其他当个项目策划设计费用另计(画册、海报、dm等)。

  vi导入、执行及vi手册的整理:费用共计人民币¥_________元(大写:_________)(rmb)。

  合同费用总计:人民币¥_________元整(大写:_________)(以上费用含印刷装订费,装订vi手册共计_________份)。

  三、付款方式

  1.本合同签订后,甲方即向乙方支付合同总费用_________%,即人民币¥_________元整。

  2.标志通过即付项目总额的_________%,即人民币¥_________元整。

  3.vi手册整理完成,印刷装订前甲方向乙方支付合同余款,即人民币¥_________元整。

  四、双方的责任与义务

  乙方应按甲方要求按质按量完成相关策划设计工作。

  乙方需在规定时间_________年_________月_________日至_________年_________月_________日完成甲方公司vi手册的整理工作,并报予甲方签字认可。

  甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作,并根据乙方需要提供相关资料。

  因版权、文责所引发的法律责任,经济纠纷全部由甲方承担。

  五、产权约定

  1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。

  2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

  3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  六、违约责任

  本合同签订后,甲乙双方均应全面的履行本合同。

  因vi策划是乙方智力成果整体的体现,其工作特点并没有明显的阶段性,乙方在开始着手策划时就已经在全面的履行合同,鉴于此,甲方承诺如提前终止合同,仍承担向乙方支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外)。

  乙方如违约提前终止合同,所收取的费用应全部退还甲方。

  合同附件为本合同一部分,本合同壹式肆份,自双方签字盖章之日起生效,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等的法律效力。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ 

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

例文十五:合同范文

  第一条 取衣凭单或其他收据

  1.洗衣业者在收受送洗衣物时,应开立取衣凭单或其他收据,载明洗衣业者名称、电话、地址,并交付顾客保管。

  2.顾客遗失取衣凭单或其他收据时,应立即通知洗衣业的,其怠于通知致送洗衣物被冒领的,洗衣业者除有故意或重大过失,不负损害赔偿责任。

  3.顾客未提示取衣凭单或其他收据,或委托第三人代领衣物的,洗衣业者可请求其出示身份证明,并请求签收。

  4.前款情形,顾客或受委托的第三人应释明衣物送洗的事实。

  5.取衣凭单或其他收据无法辨认的,该洗衣凭单无效;被私自涂改的,涂改部分无效,其权利义务依涂改前的内容定。

  第二条 送洗衣物的检查与点收

  1.顾客在送洗衣物前,应先检查该衣物有无特殊污渍、裂缝、纽扣松动或其他因洗涤而可能毁损衣物的情形。经检查而有上述情形的,在交付衣物于洗衣业者时应一并告知。顾客明知有前述事由而怠于告知,致使损害发生或扩大的,洗衣业者的赔偿责任可以减轻或免除。

  2.洗衣业者在收受送洗衣物时,发现衣物有第一款规定的情形的,应立即告知顾客,并记载于洗衣凭单或其他收据。其怠于告知致使发生损害的,不得以顾客有怠于告知的情形,主张减轻或免除赔偿责任。

  3.顾客在交付送洗衣物前,应自行检查衣物内有无货币或其他物品,洗衣业者在收受送洗的衣物内发现上述物品的,应以善良管理人的注意保管并返还。

  4.洗衣业者违反前款义务致使损害产生的,应负赔偿责任。但因顾客怠于检查的,其损害赔偿责任可以减轻或免除。

  第三条 洗涤标示与洗涤方式

  1.洗衣业者在收受送洗衣物时,应检查有无洗涤标示。

  2.送洗衣物有洗涤标示的,除当事人另有约定外,洗衣业者应依该标示洗涤衣物。

  3.送洗衣物无洗涤标示的,除当事人另有约定外,洗衣业者应依其专业知识及经验定其洗涤方式。因洗涤标示不正确,或依顾客指示的洗涤方式,致使送洗衣物毁损(例如损坏、缩水、变形、变色、移染、污渍、毛、脱线、勾纱、里衬剥离、配件剥离、硬化等情形者)或灭失的,洗衣业者不负责任。但洗衣业者明知或因重大过失而不知洗涤标示不正确的除外。

  第四条 衣物不能返还时的赔偿数额

  1.送洗衣物因可归责于洗衣业者的事由,致遗失、被窃、失火、灭失或其他情形而不能返还的,顾客或洗衣业者能以发票或其他单据证明送洗衣物的价值时,其赔偿金额依折旧及其他因素计算。无发票或其他单据的,依下列规定确定其赔偿数额:

  (1)于保管期间内:依洗衣价的二十倍赔偿,但最高赔偿限额以人民币(下同)_________元为限。

  (2)逾保管期间:依洗衣价的十倍赔偿,但最高赔偿限额以_________元为限。

  (3)上述所定保管期间,依第八条约定确定。

  2.顾客与洗衣业者可以就第一款所定的损害预定赔偿数额,其预定数额逾_________元者,洗衣业者可加收洗衣费用。

  3.洗衣业者依第一款第一项或第二项规定赔偿后,发现送洗衣物的,应立即通知顾客。顾客可于通知到达后十五日内,无息返还其所受领的赔偿金额后请求返还送洗衣物。

  4.有本条第一款第一项所定情形的,顾客不得请求恢复原状。

  5.洗衣价为折扣价的,仍依无折扣价计算上述赔偿数额。

  第五条 衣物毁损时的赔偿数额

  1.送洗衣物发生毁损的,洗衣业者应赔偿其减损的价值,减损价值的数额依当事人合意,不能合意的,依下列规定确定其赔偿数额:

  (1)洗衣业者明知洗涤标示不正确或明知顾客指示洗涤方式不当而未告知,依第三条第三款但书规定应负赔偿责任时,其赔偿数额以不超过洗衣价的十五倍为限。其因重大过失而不知洗涤标示不正确的,以不超过洗衣价的十倍为限。

  (2)洗衣业者未遵照洗涤标示或未依约定方式洗涤,致使送洗衣物毁损的,其赔偿数额以不超过洗衣价的十五倍为限。

  (3)送洗衣物无洗涤标示,而洗衣业者未依其专业知识及经验定其洗涤方式致使送洗衣物毁损的,其赔偿数额以不超过洗衣价的五倍为限,其因其他过失致使产生毁损的,亦同。

  (4)顾客送洗的衣物价值特别昂贵或具有特殊意义的,可另与洗衣业者约定该衣物因洗涤或保管的过失致使毁损时的赔偿数额。

  2.第一项至第三项的洗衣价格以折扣价计算的,其赔偿数额应以无折扣价计算,但其赔偿数额以不超过重置价格为限。

  第六条 重大毁损拟制为灭失的约定

  1.送洗衣物毁损程度重大的,视为第四条规定的灭失。有下列情形之一的,视同毁损程度重大:

  (1)送洗衣物严重缩水、变形或其他严重毁损情形,致使不适合顾客穿着的。

  (2)送洗衣物严重毁损致未能达到原设计功能的。

  (3)送洗衣物移染、变色或其他严重丧失美观的情形,致顾客不愿穿着的。

  (4)送洗衣物严重毁损致未能达到原设计功能者。

  2.送洗衣物毁损程度重大致使不能使用的,实际已丧失衣物的穿着功能,与灭失无异,应视同衣物灭失,由洗衣业者负灭失时赔偿责任。

  3.当事人就毁损程度是否重大发生争议时,为求公允,应由具有专业知识的第三人予以鉴定,以确定衣物的毁损状态。

  第七条 送洗衣物毁损时的返还

  洗衣业者已依第五条规定赔偿的,顾客仍可请求返还送洗的衣物。

  第八条 洗衣业者的交付、保管义务

  1.洗衣业者应在约定期间内完成洗涤工作,以备顾客领取;未约定期间的,应在收受送洗衣物后十五日内完成之。

  2.洗衣业者超过前款规定期间5日,仍未完成洗涤工作者,洗衣费用应予减半。顾客未在第一款规定期间届满后领取衣物的,洗衣业者仍应以善良管理人的注意,免费保管一个月。

  第九条 顾客的取回义务

  1.顾客应在前条第二款所规定的免费保管期间内取回衣物。

  2.顾客超过前条免费保管期间仍未取回衣物的,洗衣业者可按每件每日依洗衣费用百分之一数额计收保管的必要费用,但其数额不得超过保管六个月时的保管费用总额。

  3.前条第二款情形,洗衣业者可定六个月的期限,通知顾客,声明如不在期限内清偿,即就其留置的送洗衣物取偿。

  第十条 合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)向_________人民法院起诉。

  洗衣业者(盖章):_________顾客(签字):_________

  经办人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

范文网专稿内容,转载请注明出处
不够精彩?
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
上一篇 : 搬迁范文
下一篇 : 协议书范文
范文网(fanwen7.com)汇总了汉语字典,新华字典,成语字典,组词,词语,在线查字典,中文字典,英汉字典,在线字典,康熙字典等等,是学生查询学习资料的好帮手,是老师教学的好助手。
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

邮箱:  联系方式:

Copyright©2009-2021 范文网 fanwen7.com 版权所有 闽ICP备18026954号-19